Дело вел адвокат Курьянов А.А.
ООО «К» (Заказчик) и ИП «В» (Подрядчик, наш Доверитель) заключили договор на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
Заказчик с опозданием передал документы Подрядчику. В связи с этим, Подрядчик не выполнил работы в срок, не поясняя причин. Заказчик обратился в Суд с иском к Подрядчику, нашему клиенту, о взыскании неустойки по договору. Основание иска – нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ.
Подрядчик вовремя успел обратиться к арбитражному юристу нашего Бюро. В суде первой и апелляционной инстанции нашим арбитражным адвокатам удалось добиться значительного снижения размера неустойки. Кассация поддержала наши доводы о вине Заказчика: Заказчик не передал необходимые документы для легального доступа к объекту, также Заказчик передавал документацию в нарушение календарного графика.
Если Вы столкнулись с ситуацией нарушения сроков, следует обратиться за юридической помощью к арбитражному юристу. Арбитражные юристы Адвокатского Бюро «Moscow Legal» выиграли целый ряд подобных споров.